市桥街劳保中心仲裁庭室内装修工程招标公告

广州市番禺区市桥街劳动和社会保障服务中心现有市桥街劳动和社会保障服务中心仲裁庭室内装修工程，拟选取番禺区财政性投资小型建设工程施工企业候选库符合工程资质要求的单位，采用邀请招标方式，通过随机摇珠程序确定承包人。

一、工程名称：市桥街劳动和社会保障服务中心仲裁庭室内装修工程

二、招标单位：广州市番禺区市桥街劳动和社会保障服务中心

联系人：陈先生 联系电话：020-34816620

招标代理机构：广州市嘉诚至信建设顾问监理有限公司

联系人：陈先生 联系电话：020-34809887

招标管理部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

联系电话： 020-34807207

三、建设地点：市桥街劳动和社会保障服务中心

四、项目概况与招标范围

1、项目概况：装修面积约170㎡（具体数据以图纸为准）。

中标价：102540元

2、招标范围：招标单位提供的施工图纸及有关技术资料，承包本项目拆除工程、室内装修工程、电气工程等设计图纸、招标文件及招标过程所发相关资料所含全部内容。

3、标段划分：本项目划分为一个标段。

4、计划工期：工期30日历天。

五、资金来源:财政资金

六、发布公告时间：2011年 12月 28日至2011年 12 月 30 日。

七、抽签确定中标人时间和地点

1. 抽签确定中标人时间：2011年 12 月 30 日 14 时 30 分。

2．地点：广州市番禺区市桥街道办事处3楼会议室。

八、番禺区财政性投资小型建设工程企业候选库类别要求：

1．投标人具有承接本工程所需的房屋建筑工程专业承包三级（含暂定三级）或以上企业资质；

2．投标人拟担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，或具备符合穗建筑[2008]309号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全培训考核合格证（B类）。

九、发布公告的媒介

本公告在市桥街道信息网等媒发布。

十、本项目不需要投标报名，如番禺区财政性投资小型建设工程候选库内的企业不参与本工程投标的，必须在抽签确定中标候选人时间前书面回复招标单位，逾期不回复的视为接受本工程投标，招标单位将选取企业库内符合工程资质要求的单位，采用随机方式摇珠选取1-3名中标候选人。本项目招标文件可从本公告附件中下载。

十一、符合工程资质要求的候选企业库名单如下：

施工单位名称
1	广州番禺桥兴建设安装工程有限公司
2	广州市番禺区市桥建筑工程有限公司
3	广州市番禺区沙头建筑工程有限公司
4	广州市番禺粮建工程公司
5	广州市番禺第三建筑工程有限公司

招标人（盖章）

2011年12月27日